Handelsbetingelser

1. Generelt

Disse betingelser (herefter "Betingelser") gælder for alle aftaler indgået med Watt El & Entreprise ApS (herefter "Entreprenøren"), medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden benævnes som "Bygherren".

2. Aftalegrundlag (AB 18)

Aftalegrundlaget består af:

• Entreprenørens tilbud
• Entreprenørens ordrebekræftelse
• Nærværende betingelser

For aftalen gælder AB 18 med de fravigelser og præciseringer, der fremgår af ovenstående. Ved uoverensstemmelser gælder dokumenterne i den anførte rækkefølge.

3. Tilbud

Skriftlige tilbud er gyldige i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet fremgår. Tilbuddet omfatter alene beskrevne ydelser baseret på de oplysninger, der er til rådighed på tidspunktet. Ændringer i projektgrundlaget kan medføre regulering af pris og tid jf. AB 18 §§ 23-27.

4. Arbejdets udførelse

Arbejdet udføres i henhold til aftalegrundlaget og gældende lovgivning.

Bygherren er ansvarlig for:

• Byggestrøm og vand
• Adgangs- og tilkørselsforhold
• Nødvendige myndighedstilladelser
• Koordinering med øvrige entreprenører

Ekstraomkostninger som følge af manglende opfyldelse heraf afregnes særskilt.

Vinterforanstaltninger og vejrligssikring er ikke indeholdt, medmindre andet aftales.

5. Pris og regulering

Alle priser er angivet i DKK ekskl. moms.

Ved fast pris gælder denne i 12 måneder fra aftaleindgåelse. Herefter kan prisen reguleres efter nettoprisindekset jf. AB 18 § 35.

Ekstraarbejde afregnes efter regning, medmindre andet aftales.

6. Betaling

Betaling sker i henhold til AB 18 §§ 36-37.

• Betalingsfrist: 8 dage netto
• Morarente: 2 % pr. påbegyndt måned

Ved manglende betaling er Entreprenøren berettiget til at:

• Standse arbejdet jf. AB 18 § 40
• Tilbageholde leverancer
• Ophæve aftalen efter skriftligt varsel

7. Ændringer og ekstraarbejde

Ændringer i arbejdet reguleres efter AB 18 §§ 23-27. Ekstraarbejde skal principalt aftales skriftligt, men kan udføres efter mundtlig aftale, når forholdene nødvendiggør det.

8. Tidsplan og forsinkelse

Tidsfrister fastlægges i henhold til AB 18 §§ 38-39. Entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse ved:

• Ændringer i arbejdet
• Forhold hos Bygherren
• Vejrlig
• Leveranceproblemer
• Force majeure

Medmindre andet er aftalt, anses en forsinkelse på op til 14 arbejdsdage som uvæsentlig. Eventuel dagbod gælder kun, hvis det er skriftligt aftalt.

9. Aflevering og mangler

Aflevering sker i henhold til AB 18 §§ 45-47. Ved afleveringsforretning udarbejdes afleveringsprotokol.

Bygherren kan ikke påberåbe sig mangler, som burde være konstateret ved afleveringen. Entreprenøren har ret og pligt til afhjælpelse af mangler.

10. Ansvar

Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger:

• Kun ansvar for direkte tab
• Intet ansvar for driftstab, avancetab eller indirekte tab

Erstatningsansvaret er begrænset til det højeste af 100.000 kr. eller det fakturerede beløb for den pågældende ydelse. Begrænsningen gælder ikke ved grov uagtsomhed eller forhold dækket af forsikring.

11. Sikkerhedsstillelse

Entreprenøren stiller ikke sikkerhed jf. AB 18 § 9, medmindre andet aftales. Entreprenøren kan kræve sikkerhedsstillelse fra Bygherren jf. AB 18 § 10.

12. Force majeure

Entreprenøren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse som følge af force majeure jf. AB 18 § 39, herunder:

• Strejke og lockout
• Ekstreme vejrforhold
• Leverancesvigt
• Myndighedsindgreb
• Krig, uroligheder og cyberangreb

13. Forsikring

Entreprenøren har tegnet erhvervs- og ansvarsforsikring. Bygherren skal tegne all-risk-forsikring, der dækker arbejdet, og hvor Entreprenøren er medforsikret.

14. Tvister

Tvister afgøres i henhold til AB 18 kapitel J: voldgift ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed eller de almindelige domstole (efter Entreprenørens valg). Lovvalg: dansk ret.

---

Watt El & Entreprise ApS
Lundtoftevej 197, 2800 Kgs. Lyngby
CVR 44383284 · Tlf. 42 42 96 42 · info@watt-el.dk
Senest opdateret: 25/07 2026